家庭装修合同纠纷案例分析 家庭装修合同纠纷案律师观点分析
家庭装修合同纠纷案例分析:
律师观点分析
原告:李某某,女,1971年11月20日出生,汉族,宁夏回族自治区xx市陈xx小学教师,住宁夏回族自治区吴忠市利通区。
委托诉讼代理人:任xx,宁夏xx律师事务所律师。
被告:宁夏某装饰工程有限公司,住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街南侧友爱中心路xxx号楼xxx号营业房。
法定代表人:xx,该公司总经理。
被告:尉xx,女,1982年6月8日出生,汉族,住宁夏回族自治区灵武市。
被告:王x,男,1984年12月5日出生,汉族,住宁夏回族自治区银川市兴庆区。
原告李某某与被告宁夏某装饰工程有限公司、尉xx、王涛x装饰装修合同纠纷一案,本院于2019年2月13日立案后,依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。原告李某某及其委托诉讼代理人任x、宁夏某装饰工程有限公司的法定代表人张xx到庭参加诉讼。被告尉xx、王x未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
李某某向本院提出诉讼请求:1.解除原告与宁夏某装饰工程有限公司签订的《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》;2.宁夏某装饰工程有限公司、尉xx返还装修款55626.7元,支付违约金47085元;3.王xx对上述款项中的80000元承担共同还款责任;4.本案诉讼费、公证费由被告承担。事实与理由:2017年10月7日原告与被告宁夏某装饰工程有限公司签订《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》,约定被告包工包料对全屋进行装修,包括木工(厨房推拉门、主卧和次卧衣柜、书柜、写字台、榻榻米、全屋衣柜等)、电视墙、全屋壁纸、窗台、地板等,工程总价款73000元,工期自2017年10月8日至2017年12月8日,违约金为每延误一天为5‰。王x作为宁夏某装饰工程有限公司的代表在合同上签字,并负责装修。合同签订后,原告以现金及转账的方式向尉xx支付了70810元。被告于2017年10月8日开始进场施工,开工一个多月后,仅完成了部分装修项目,经核算大概15183.3元。此后,被告便不再施工。原告于2018年3月18日和3月25日向被告发出通知,要求被告继续履行合同,被告置之不理。2018年5月28日,被告王xx向原告出具还款计划,承诺分四次向原告返还装修款、赔付违约金80000元。但被告至今未付款。原告认为,被告公司的行为违反了合同约定,应当返还原告装修款并按照合同约定赔付违约金,被告尉xx作为公司员工代收装修款,应当承担共同还款责任;被告王xx作为此次装修的负责人向原告出具还款计划加入上述债务的偿还,应当与公司承担共同还款责任。
宁夏某装饰工程有限公司辩称,王xx、尉xx均不是宁夏某装饰工程有限公司的员工,宁夏某装饰工程有限公司未收到过原告装修款,也未给原告装修过房子,对原告所诉称的事情不知情。
王xx、尉xx未作答辩。
当事人围绕其诉讼请求依法提交了证据,本院组织当事人进行了质证。根据当事人陈述及审查认定的证据,本院认定事实如下:2017年10月7日,李某某与宁夏某装饰工程有限公司签订一份《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》,约定李某某将位于凤凰花园某室以包工包全部材料的方式交由宁夏某装饰工程有限公司施工,工期自2017年10月8日至12月8日,造价73000元,合同签订时付首期款43800元、中期过半付27010元、竣工验收付2190元,工程过半指工程中水、电管线全部铺设完成,厨房、卫生间墙地砖铺贴完成,地面找平完成,延误工期每延误一天向对方支付违约金5‰元;合同后附齐家宜居精装项目确认单,载明:“1.厨房推拉门1.95左右双扇,2.主卧衣柜,3.客卧衣柜+榻榻米(1.8米)+书柜+写字台,4.阳台洗衣机柜,5.电视墙(石膏+壁纸造型),6.客餐厅吊顶,7.石材窗台及飘窗(带地柜),8.3樘门(北京开元2个卧室门+1个镁合金门),9.全房壁纸(罗贝)(客厅200321、次卧17058、床头200304、大卧200314),10.窗台用合成石、橱柜石英石,11.水电金川线+日丰管子,12.德尔地板(至尊橡木1216×144.5×11.2),总计73000。赠送项目:1.法恩莎卫浴三件套2.西门子开关面板+牛眼灯3.阳台贴瓷砖4.好太太手动晾衣架1个5.洗菜盆1个6.水龙头1个7.开荒保洁500元1次8.欧普浴霸1个”,该确认单中加盖了宁夏某装饰工程有限公司的公章。王xx在合同、确认单中均签字。宁夏某装饰工程有限公司对合同、确认单中加盖的公章不予认可,经本院释明后未对公章的真伪申请鉴定。
2017年10月7日李某某交给尉xxx现金43800元,尉小xx给李某某出具了加盖宁夏某装饰工程有限公司公章的收据,载明:“今收到凤凰花园某室李某某房屋装修60%首付款43800元(肆万叁仟捌佰元整)”。2017年11月22日,李某某通过支付宝向尉xx转账27010元。2018年4月17日,李某某委托银川市国安公证处对涉案房屋状况进行了公证,支付公证费2000元,记录内容:1.客厅地面、墙面找平,客厅顶部石膏线做完;2.前阳台:地面未做、墙面贴瓷砖、装晾衣架、阳台门垛做完;3.餐厅:地面找平、墙面找平、顶部做造型;4.客厅和餐厅之间的过道顶部做造型;5.厨房:地面铺设瓷砖、墙面铺了瓷砖、厨房门安装;6.主卧次卧之间过道顶部做造型;7.主卧地面找平、墙面找平、顶部石膏线做了一半、门安装;8.次卧:地面找平、墙面找平、顶部石膏线做了一半、门装了;9.卫生间:门装了、地面瓷砖铺完、墙面瓷砖铺完、其余都未做;10.水电已做完,并提交了公证费发票。2018年5月28日,王xxx给李某某出具证明:“今由王xx装修凤凰花园某室,因本人及公司违约已收到装修款柒万元、赔付违约金壹万元,共计捌万元整”及欠条:“今欠凤凰花园南区某室李某某装修款及违约金捌万元整。”宁夏某装饰工程有限公司称根据公证反映的内容来看,装修已经完成了一半,剩余部分再有30000元即可完成。
本院认为,宁夏某装饰工程有限公司虽不认可李某某提交的《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》,但经本院释明后并未对合同中印章的真伪申请鉴定,故该合同有效。施工合同签订后,宁夏某装饰工程有限公司并未对涉案房屋进行装修,王xx也未完成装修内容,原告的合同目的已无法实现,原告现要求解除该施工合同,本院予以支持。对应返还的数额,施工合同约定装修过半支付27010元,原告于2017年11月22日支付了装修过半的进度款,结合宁夏某装饰工程有限公司对公证内容亦认可达到了装修过半,本院酌情认定未装修部分价值35000元,宁夏某装饰工程有限公司应向原告返还35000元。原告主张的公证费2000元,有发票予以证明,本院予以支持。对原告主张的违约金47085元,本院酌情支持10000元。因原告已付款均支付给尉xx,宁夏某装饰工程有限公司不认可尉小燕代收款行为,故尉小燕应对上述款项承担共同责任。王xx给原告出具欠条,承诺返还装修款并承担违约金,故也应对上述款项承担共同责任。被告王xx、尉xx经本院传票传唤,无正当理由未到庭,视为对其诉讼权利的放弃。
综上,依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条,《中华人民共和国民法通则》第八十四条,中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定,判决如下:
一、解除原告李某某与被告宁夏某装饰工程有限公司签订的《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》;
二、被告宁夏某装饰工程有限公司、尉xx、王x于本判决生效之日起十日内返还原告李某某装修款35000元、支付违约金10000元、公证费2000元,合计47000元。
如果被告宁夏某装饰工程有限公司、尉xx、王x未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2354元,由被告宁夏某装饰工程有限公司、尉xx、王x负担1075元,由原告李某某负担1279元。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。
标签: 家庭装修合同纠纷案例 家庭装修合同纠
抢先读
- 视频文件无法渲染是什么意思?视频文件无法渲染怎样解决?
- 丧葬补助金和抚恤金是什么?丧葬费抚恤金有那些发放标准?
- 使命召唤8配置要求 使命召唤8上线时间
- 臭氧检测仪有哪些常见应用?臭氧检测仪的使用方法是什么?
- 四川十大富豪榜 四川板块股票有哪些?
- 白锦鲤尾巴发红了的原因有哪些?白锦鲤代表着什么寓意呢?
- 修理合同纠纷判决书怎么写?修理合同纠纷属于什么案由?
- qq热键冲突怎么办?如何查询qq热键与谁冲突?
- 全球股票指数有哪些?纳斯达克指数是如何计算?
- mcafee杀毒软件如何激活?mcafee毒软件怎么用?
- 三资企业是指什么?三资企业的定义和特点
- 子女抚养费能强制执行吗?子女抚养费最低标准是多少?
- 神仙道仙令如何获得?仙令怎么获得?
- 手机连不上wifi是怎么回事?手机连不上WiFi怎么办?
- 信用卡逾期自动划扣储蓄卡怎么办?信用卡欠款多久成呆账?
- 个人所得税专项附加扣除住房租金有几档?专项附加扣除住房租金是什么意思?
- 股票权证开户有哪些要求?认购权证和认沽权证的区别是什么?
- 世界杯德国对日本预测 日本女足绝杀德国?
- 交通事故索赔需要准备什么误工费证据?不具备劳动法上的劳动主体资格有哪些人?
- 持有银行股享受股息可以吗?银行股必须持有一年才有分红吗?
- 股价指数是什么 股价指数的作用是什么?
- 双能加乘,执掌年轻 法国娇韵诗携手抖音超品日 解锁御龄新定律
- 股票跳空高开涨停意味着什么?股票跳空涨停算强势吗?
- 世界杯德国对日本预测 日本为什么不和德国一起打苏联?
- 信用卡逾期会被起诉坐牢吗?信用卡停息挂账影响出行吗?
- 孩子不满一岁离婚抚养费标准是什么?抚养费超过几年就不能补要了?
- 限售股减持是什么意思?股票解禁和减持的区别是什么?
- 足球是世界第一运动吗 足球的影响力有多大?
- 教育储蓄是什么意思?教育储蓄利率2023最新
- 拍卖公司需要什么资质?拍卖的实施如何进行?
- 即时战略游戏是策略游戏的一种?即时战略游戏的形态起源是?
- 孩子法定监护人是母亲吗?儿童第一监护人是谁?
- 钝角是多少度怎么画?181°是钝角吗?
- 监护人的权利和义务具体是什么?孩子的法定监护人不是必须是父母吗?
- 所得税清算指什么?所得税如何清算?
- 消息称苹果计划推出microLED屏iPhone 还有iPad和Apple Watch
- 微信几分钟内可以撤回?微信聊天记录删除了怎么恢复?
- 基金拆分是什么意思?基金为什么要拆分?
- 五角大楼是美国哪个机构的代称?五角大楼为什么叫五角大楼?
- 什么是对冲?对冲和套利的不同点
- 信用卡逾期还不上如何停息挂账?停息挂账后果有哪些?
- qq炫舞转区还能转回去吗?QQ炫舞转转乐
- 大盘跳水有什么信号?大盘尾盘跳水意味着什么?
- 农村低保政策都有什么内容?农村居民最低生活保障制度是一种什么制度?
- 为什么要加强知识产权保护?加强知识产权保护的重要性是什么?
- 理财通和余额宝的区别是什么?腾讯理财通5万一天多少利息?
- 2022cba决赛什么时候开打?掘金队史第一人是谁?
- qq三国枭首窟在哪?qq三国孝廉
- 家庭装修合同纠纷案例分析 家庭装修合同纠纷案律师观点分析
- 黄瓜炭疽病的症状是什么样的? 黄瓜炭疽病的发病特点怎么样?
- 三资企业是指什么?三资企业和私企有何区别?
- 基本面是什么意思?股票基本面和技术面有何区别?
- 为什么蓝牙连接不上设备?助听器的蓝牙功能怎样?
- 路由器密码忘记了怎么重新设置?怎么看路由器密码是多少?
- 股改是什么意思?股改的意义和作用
- 拍卖法怎样规定拍卖佣金的?拍卖的实施如何进行?
- oppo手机怎么隐藏应用?oppo桌面软件不见了如何还原?
- 协商停息挂账银行不同意怎么办?停息挂账容易申请吗?
- 上车补票的方法是什么?出现什么情况不办理越站补票?
- 西红柿灰霉病危害症状表现在哪里? 西红柿灰霉病发病规律是什么样的?
- 信用卡逾期3年了怎么办?跟银行申请停息挂账银行会同意吗?
- 利润分配顺序是什么?利润分配指什么?
- 外围市场指的是什么?外围市场大跌利好什么股?
- 药品管理制度的内容有哪些?从事药品管理的条件是什么?
- 友声电子秤rdc是什么故障?电子秤显示rdc什么意思?
- 董监高的主要义务包括哪些 董事会的特征有哪些?
- 艾泽拉斯大陆是什么意思?艾泽拉斯大陆元素的统治是什么?
- 农商随心花贷下来了怎么使用?农商随心花逾期一天上征信吗?
- 天秤座的人性格本来就比较的温柔 哪怕成为备胎也甘愿守在喜欢的人身边?
- 如何添加覆叠素材效果?如何应用随机转场效果?
- 有哪些风险较低的理财方式? 低风险理财要注意什么?
- 周大福上市时间和地点在哪?周大福股票怎么样?
- 新股申购中签率一般是多少?怎么申购新股容易中签?
- 票房逆跌是什么意思?票房逆跌是好还是不好?
- 股票被套了是什么意思?股票被套住了怎么才能解套?
- 大别山的自然环境是怎样的?大别山上有哪些景观?
- 生育保险津贴领取没有期限限制的吗?生育津贴与产假工资不能同时发放吗?
- 基金卖出撤销的规则是什么?Reits基金是什么?
- 诚实信用原则相关法律规定有哪些?民法诚实信用原则的内涵是什么?
- 劳动争议发生之日是什么意思?劳动争议申请仲裁的时效是多长时间?
- 车辆爆震的症状表现有哪些?电动车爆炸是什么原因?
- 香皂放车里有危害吗?方向机油是什么油?
- iPhone 15 Pro Max外观惊喜:1.57mm极窄边框属实震撼
- 企业愿景是什么?企业愿景和使命的区别有哪些?
- 南京27岁未婚女子被要求做孕检才能入职 你怎么看待这件事?
- 贸易顺差是什么意思?贸易顺差是出口大于进口吗?
- 降准利好什么领域?降准会造成什么影响?
- 股票发行量由什么决定?股票发行量越多越好吗?
- 股权转让跟赠与的区别在哪里 股东间股权转让需征求其他股东的同意吗?
- 工行风控冻结多久能解除?工商风控会自动解除吗?
- 长了法令纹怎么祛除?法令纹消除的方法有哪些?
- 股票注销回购是利好吗?股票回购对股价有什么影响?
- 房屋过户需要什么手续?房屋过户需要本人亲自办理吗?
- 股票被套的原因是什么?被套了怎么在股市走出来
- 白衣秀士王伦是哪本书中人物?王伦是怎么死的?
- AMD显存的显卡越来越遭人嫌弃?这是真的吗?
- 猪价上涨的原因 此次猪价回升会持续多久?
- 欧洲杯第三名出线规则是什么?2022欧洲杯正赛的开打时间什么时候?
- 信用卡逾期五天会有不良记录吗?银行信用卡15万逾期被起诉了怎么办?
- 基金认购指的是什么?基金认购和申购有什么区别?